MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı ile müvekkili arasında 30.01.2008 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, buna göre inşaatın ruhsat tarihi olan 07.05.2008"den itibaren 12 ayda teslim edileceğini, teslim tarihinden sonra 2 ay geçtiği takdirde, aylık 5.000,00 TL cezai şart ödeneceğinin kararlaştırıldığını, ancak anılan tarihte teslimin gerçekleşmediğini, bu tarihten itibaren 4 ay süreyle ödenmesi gereken 20.000,00 TL"nin ödenmesi için icra takibi yapıldığını, fakat davalının takibe itiraz ettiğini ileri sürerek, haksız itirazın iptalini talep etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin edimlerini yerine getirdiğini, cezai şart koşullarının da oluşmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında düzenlenen 30.01.2008 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davalı yükleniciye arsa payı devrinin 26.11.2008"de yapıldığı, yüklenicinin sözleşme gereğince arsa sahibinin taşınmazdaki daha önceden konulmuş bulunan ipoteği kaldırıncaya kadar inşaatı durdurma hakkı olduğu, ipoteğin 19.11.2008 tarihinde kaldırıldığı, bu durumda 12 aylık inşaat süresinin 19.11.2009 da sona erdiği, oysa icra takibine konu olan cezai şartın bu tarihten öncesine ait olduğu gerekçesiyle, dava reddedilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içeriside karar düzeltme yolu açık olmak üzere 25.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.