Danıştay 13. Daire 2022/1274 Esas 2022/1680 Karar Sayılı İlamı

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2022/1274
Karar No:2022/1680


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü13. Bölge Müdürlüğü'nce 11/10/2017 tarihinde gerçekleştirilen ve … Mühendislik ve İnşaat A.Ş. üzerinde bırakılan … ihale kayıt numaralı ''Antalya Serik Kırkgeçit Göleti İkmali İnşaatı" işini devralan … Proje Müşavirlik A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı olan davacının, adı geçen şirketin taahhüdünü yerine getirmeyerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/1-f maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunduğundan bahisle şirketle birlikte (2) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 31/12/2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:… , K: … sayılı kararda; "Antalya Serik Kırkgeçit Göleti İkmali" işi ihalesinin 11/10/2017 tarihinde … Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı, akabinde 7161 sayılı Kanun hükümleri uyarınca söz konusu işin 26/08/2019 tarihinde davacının ortağı olduğu şirkete devredildiği ve şirketin sözleşmede belirtilen yükümlülükleri üstlendiği, sözleşme süresinin bitim tarihinin, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'nün … tarih ve … sayılı işlemiyle, ödenek temin edilememesi ve devir işlemleri nedeniyle şirketin çalışamadığı süre göz önünde bulundurularak 18/11/2021 olarak belirlendiği, sözleşmenin ise 10/11/2020 tarihinde yani sözleşme süresinin bitiminden 373 gün önce feshedildiği, dolayısıyla 4735 sayılı Kanun'un 20. maddesinde ve 05/12/2017 tarihinde taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin 25.1. maddesinde, yüklenicinin "işi süresinde bitirmemesi" durumu ile "idarenin en az on gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi" hâlinin gerçekleşmediği;
Bu durumda, dava konusu işin bitim süresinin 380 gün olduğu, süre bitim tarihinin ise Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'nün … tarih ve … sayılı işlemiyle 18/11/2021 olarak revize edildiği dikkate alındığında, işlem tarihi itibarıyla işin tamamlanması için 325 günlük sürenin olduğu, dolayısıyla işin süresinde bitirilmediğinden ve buna bağlı olarak sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmediğinden bahsetmenin mevcut hukukî durum itibarıyla mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, davacının 2 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nce; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, revize edilen bitim tarihine uzun bir süre bulunsa da, yapılan denetimlerde inşaatın hiçbir ilerleme göstermediğinin tespit edildiği, yapılan ihtarlara rağmen gelişim sağlanmadığı, davacı firmanın iş programına sadık kalmadığı, netice itibarıyla dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … 'NİN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge idare mahkemesi kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nin … tarih ve E:… , K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Bölge İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Posta giderleri avansından artan tutarın davalıya iadesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 14/04/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.